• Ley 39/15
• Ley 40/15
• Ley 9/17
• Constitución
• Ley 50/97
• EBEP
• RDL 2/15
• LPRL
• LOPD
• Ley 55/03
• LO 3/07
• LO 1/04
• Ley 19/13

Test 10 Libro Segundo Título I Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

• 1. Respecto a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los:
  • 10 días siguientes
    15 días siguientes
    20 días siguientes
    30 días siguientes
    Artículo 198.4
• 2. El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato si la demora en el pago fuese superior a:
  • 2 meses
    3 meses
    4 meses
    6 meses
    Artículo 198.5
• 3. El contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. si la demora de la Administración fuese superior a:
  • 2 meses
    3 meses
    4 meses
    6 meses
    Artículo 198.6
• 4. Transcurrido el plazo establecido, los contratistas podrán reclamar a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular:
  • recurso potestativo de reposición contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda
    recurso potestativo de reposición contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago parcial de la deuda
    recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago parcial de la deuda
    recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda
    Artículo 199
• 5. Respecto al procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas, la sentencia condenará en costas a la Administración demandada:
  • en el caso de estimación parcial de la pretensión de cobro
    en el caso de estimación total de la pretensión de cobro
    en todo caso
    en ningún caso
    Artículo 199
• 6. Respecto a la transmisión de los derechos de cobro (señala la incorrecta):
  • los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho
    para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión
    una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario
    las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro también producirán efectos frente a la Administración
    Artículo 200
• 7. Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas:
  • en el derecho de la Unión Europea y en el derecho nacional
    en los convenios colectivos
    por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado
    todas son correctas
    Artículo 201
• 8. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que:
  • estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145
    no sean directa o indirectamente discriminatorias
    sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos
    todas son correctas
    Artículo 202.1
• 9. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados:
  • por razones de interés público
    por causa mayor
    por razones de urgencia
    por decisión del contratista
    Artículo 203.1
• 10. Cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo de:
  • el 10% del precio inicial
    el 15% del precio inicial
    el 20% del precio inicial
    el 25% del precio inicial
    Artículo 204.1
• 11. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si (señala la incorrecta):
  • se sustituyen las obras que se van a adquirir por otros diferentes
    se sustituyen los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes
    se modifica el tipo de contrato
    se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual
    Artículo 204.2
• 12. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen:
  • aisladamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido
    aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido
    conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido
    aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido
    Artículo 206.1
• 13. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta:
  • de oficio, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel
    a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel
    de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel
    de oficio o a solicitud del contratante, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel
    Artículo 208.1
• 14. Acordada la suspensión del contrato la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este, salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá los siguientes conceptos:
  • gastos por mantenimiento de la garantía provisional
    indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión
    alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos aunques estos pudieran ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido
    un 5% del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato
    Artículo 208.2
• 15. Respecto a la suspensión de los contratos:
  • solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta
    el contratista podrá pedir que se extienda la correspondiente acta
    si la Administración no responde a la solicitud de extender el acta se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud
    todas son correctas
    Artículo 208.2
• 16. Respecto a la suspensión de los contratos el derecho a reclamar prescribe:
  • en un año contado desde que el contratista inicie la ejecución del contrato
    en dos años contados desde que el contratista inicie la ejecución del contrato
    en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato
    en dos años contados desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato
    Artículo 208.2
• 17. Los contratos se extinguirán:
  • por su cumplimiento o por resolución
    por su cumplimiento o por rescisión
    por resolución o por rescisión
    por su cumplimiento, por resolución o por rescisión
    Artículo 209
• 18. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración:
  • la mayor parte de la prestación
    la totalidad de la prestación
    la mitad de la prestación
    una parte de la prestación
    Artículo 210.1
• 19. La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad:
  • dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas generales
    dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas generales
    dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características
    dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características
    Artículo 210.2
• 20. En los contratos se fijará un plazo de garantía, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Dicho plazo de garantía se contará desde:
  • la fecha de creación o de inicio de actividad
    la fecha de recepción o conformidad
    la fecha de finalización del contrato originario
    la fecha de la condena por sentencia firme
    Artículo 210.3

• Ley 39/15
• Título Preliminar
• Título I
• Título II
• Título III
• Título IV
• Título V
• Título VI

• Constitución Española
• Título Preliminar
• Título I
• Título II
• Título III
• Título IV
• Título V
• Título VI
• Título VII
• Título VIII
• Título IX y X

• EBEP
• Título I y II
• Título III
• Título IV
• Título V
• Título VI
• Título VII y VIII